Zmluva o dielo. Zmluvné strany. Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica Registračné číslo: Odd: Sro, Vložka: 15760/S

Transcription

1 Zmluva o dielo podľa 536 a nasl. Zákona Č. 53/99 Zb. Obchodný zákonník Č. zmluvy: 30/04/zd. Objednávateľ: Letisko Sliač, a.s, Letisko Sliač, 963 Zastúpená: Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: DiČ: IČDPH: Obchodný register: Registračné číslo: Zmluvné strany Sliač Ing. Marian Bubelíny predseda predstavenstva a výkonný riaditel' ČSOB, a.s. pobočka Zvolen /7500 IBAN: SK SK Okresný súd Banská Bystrica Odd: Sa, Vložka: 808/S. Zhotoviteľ: SK - SPIN s.r.o. Rákoš 9385/7,9600 Zvolen Zastúpená: Pavol Chovanec - konatel' Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Zvolen Číslo účtu: /7500 IBAN: SK IČO: DiČ: IČ DPH: SK07688 Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica Registračné číslo: Odd: Sro, Vložka: 5760/S Článok II Predmet zmluvy. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela: Dodávka a kamerového systému a záznamového zariadenia do nového odletového terminálu Letiska Sliač a.s. s využitím už pripraveného káblového rozvodu a koncovkami, zhotoveného pri výstavbe terminálu v objekte uvedenom v čl. IVa špecifikovanom v Prílohe č., ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy o dielo.. Objednávatel' sa zaväzuje kompletné dielo zrealizované v zmysle bodu. prevziať a zaplatiť zhotovitel'ovi jeho cenu podl'a čl. VIII a čl. III. tejto zmluvy..3 Za kompletné dielo sa považuje úplná inštalácia všetkých prvkov uvedených v Prílohe č. tvoriacich plne funkčný celok vrátane dokumentácie, odskúšanie systému a zaškolenie obsluhy v zmysle ustanovenia 8.5 tejto zmluvy. Článok III Cena diela 3. Zmluvné strany sa dohodli na cene 3. 54,50 bez DPH. Cena je úplná a konečná. 3. K uvedenej cene bude účtovaná aj sadzba DPH (0%) v zákonnej výške platnej ku dňu uskutočneného zdanitel'ného plnenia.

2 Článok IV Miesto zhotovenia diela 4. Miesto zhotovenia diela (objekt) je: a) Letisko Sliač a.s. - Odletový terminál. b) Letisko Sliač, a.s. - Stanovište stálej strážnej služby v administratívnej budove. Článok V Termín plnenia diela 5. Objednávatel' sprístupni miesto zhotovenia diela dňom účinnosti tejto zmluvy na každý pracovný deň v týždni, ak sa zhotovitel' a objednávatel' nedohodnú inak. 5. Dielo bude zhotovitel'om ukončené a objednávatel'ovi odovzdané do V prípade nesprístupnenia miesta zhotovenia objednávatel'om zhotovitel'ovi alebo nesplnenia povinností objednávatel'a podl'a čl. IX ods. 9., predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo nesprístupnenie miesta zhotovenia diela objednávatel'om. Článok VI Platobné podmienky 6. Zhotovitel' vystaví čiastkovú faktúru za dodané komponenty v zmysle Prílohy Č. a záverečnú faktúru za dielo podl'a čl. II. tejto zmluvy po jeho zhotovení a odovzdaní podl'a čl. VIII. 6. Objednávatel' uhradí faktúru v termíne do 7 dní od dňa jej doručenia. 6.3 Prípadné práce naviac oproti dojednanému rozsahu prác zaplatí objednávatel' po ich odsúhlasení na základe písomného dodatku k tejto zmluve. 6.4 Zhotovitel' môže práce naviac vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávatel'a. Pokial' objednávatel' takýto súhlas nevykonal, zhotovitel' nemá nárok na fakturáciu prác vykonaných naviac. Článok VII Vlastnícke právo k veci a nebezpečenstvo škody na nej 7. Vlastníctvo k zhotovenej veci prechádza na objednávatel'a dňom odovzdania diela v súlade s čl. VIII. tejto zmluvy a úplným uhradením ceny diela. Článok VIII Odovzdanie diela 8. Zhotovitel' písomne vyzve objednávatel'a na prevzatie kompletného diela najmenej 3 pracovné dni vopred. 8. Dielo bude považované za kompletné vtedy, keď bude odovzdané v zmysle bodu. a O odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 8.4 V rámci odovzdania diela je zhotovitel' povinný vykonať školenie pre obsluhu zariadenia v rozsahu nevyhnutnom pre plynulú a bezpečnú prevádzku. O vykonanom školení bude vyhotovený písomný záznam. 8.5 Súčasťou odovzdávaného diela bude aj odovzdávací protokol, užívatel'ský manuál a návod na obsluhu, revízna správa, projekt skutočného vyhotovenia, vyhlásenia o zhode všetkých inštalovaných komponentov, licencie k užívaniu programového vybavenia resp. iná dokumentácia nevyhnutná pre bezpečnú prevádzku.

3 Článok IX Povinnosti objednávatel'a 9. Objednávate\' sa zaväzuje zabezpečiť sprístupnenie priestorov, v ktorých má zhotovitel' vykonávať dielo a zabezpečí zhotovitel'ovi podmienky pre riadne vykonávanie diela. 9. Po prevzatí predmetu diela je objednávate\' povinný oznámiť v rámci skúšobnej prevádzky zjavnú vadu diela zhotovite\'ovi najneskôr do 60 dní po odovzdaní diela. 9.3 Objednávate\' nemôže vykonávať technické zásahy do namontovaného diela okrem bežnej obsluhy. Článok X Záruka za akosť 0. Zhotovitel' poskytuje objednávatel'ovi záruku na zhotovené dielo v trvaní 4 mesiacov od odovzdania diela v súlade s čl. VIII. tejto zmluvy. Záruka sa nevzťahuje na akumulátory, vidite\'né mechanické poškodenie a poškodenie spôsobené vplyvom živelných udalostí. 0. Záruka sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nebolo dielo možné kompletne využívať z dôvodu ohlásenej závady a na ktorú sa vzťahuje záruka. 0.3 Zhotovite\' zodpovedá za to, že dielo je vykonané pod\'a podmienok tejto zmluvy, bez akýchko\'vek vád, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, bez porušenia práv tretích osôb, dielo a jeho súčasti budú mať vlastnosti uvedené v Prílohe Č. a budú zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v platných slovenských technických normách. Zhotovitel' sa zaväzuje neodkladne na svoje náklady odstrániť všetky zistené rozdiely oproti slovenským technickým normám. Článok XI Servis. Zhotovitel' sa zaväzuje vykonávať u objednávateľa pravidelné funkčné skúšky, pravidelné revízie a servis podl'a osobitnej servisnej zmluvy po dobu 4 mesiacov záruky v zmysle čl. X.. Počas záručnej doby v zmysle bodu 0. je dodávate I' povinný nastúpiť na odstránenie preukázatel'ne nahlásenej závady do 4 hodín od jej nahlásenia a závadu odstrániť do 48 hodín od nahlásenia závady. Za preukázatel'né nahlásenie závady sa považuje mailová komunikácia na adresu spin@spin.sk. Článok XII Sankcie. Zmluvné strany sa dohodli na týchto sankciách: a) pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia diela zhotovitel' zaplatí objednávate\'ovizmluvnú pokutu za každý deň omeškania vo výške 0,0 % z ceny diela. b) pri omeškaní objednávatel'a so zaplatením faktúry zaplatí zhotovite\'ovi úrok z omeškania za každý deň omeškania vo výške 0,0% z ceny diela. c) za nesplnenie termínu nástupu na odstránenie závady uvedom v čl. XI bod.. je zhotovite\' povinný objednávatel'ovi zaplatiť sankčnú pokutu vo výške 00,- za každých začatých 4 hodín omeškania nástupu na odstránenie závady. Článok XIII Ďalšie dojednania 3. Všetky priemyselné tajomstvá, technológia patriaca objednávatel'ovi a všetky popisy, vzorky, modely a pod., ktoré dostal zhotovitel' od objednávatel'a, musia byť považované za dôverné a nesmú byť reprodukované alebo použité na akýko\'vek iný ciel' okrem plnenia zmluvy. 3. Počas realizácie prác je zhotovitel' povinný manipulovať s náradím, mechanizmami a materiálom tak, aby nedošlo k poškodeniu objektu a osobného majetku objednávatel'a. V prípade vzniku škody bude táto odstránená na vlastné náklady zhotovitel'a. 3

4 3.3 Zhotovite/' je povinný na svoje náklady upratať po sebe všetky priestory v ktorých vykonával práce v zmysle tejto zmluvy a uviesť ich do pôvodného stavu. 3.4 Zhotovite/' sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vykonaním celého tohto diela aj po jeho ukončení, bez časového obmedzenia pod hrozbou trestného stíhania pre porušenie mlčanlivosti. 3.5 Zhotovite/' je povinný pri realizácií diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať podmienky tejto zmluvy, všeobecne záväzné právne predpisy, platné STN a EN platné v Slovenskej republike. 3.6 Zhotovitel' sa zaväzuje, že pred začatím prác na zmluvnom diele zabezpečí pre svojich zamestnancov oboznámenie so špecifickými podmienkami a prevádzkovým i predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pre práce na zmluvnom diele. 3.7 Zhotoviteľ dodá objednávatel'ovi menný zoznam všetkých osôb zúčastnených na realizácií diela. Zoznam bude obsahovať meno a priezvisko a č. OP. 3.8 V prípade potreby vstupu do neverejnej časti si objednávate/' vyhradzuje uplatňovať zavedený vstupný režim a zhotovitel' je povinný ho v plnej miere akceptovať. Článok XIV Záverečné ustanovenia 4. Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne a to na základe dohody zmluvných strán, podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovo/'ne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi. 4.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy v CRZ. 4.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží dva () rovnopisy zmluvy. Objednávateľ: Letisko Sliač, a.s, Zhotoviteľ: SK - SPIN s.r.o. V Sliači, dňa:...f. :!.~~.~!.7. ~ t-/z. ltl~f Vo Zvolene, dna:. IGU: {: St<-,gPiN srn i!mš 9385/7..~. Ing. Marian Bubelíny predseda predstavenstva a výkonný riaditel' 4

5 PRíLOHA Č. K ZMLUVE O DIELO Č. 30/04/zd Záväzné technickoekonomické údaje Na základe Zmluvy o dielo Č. 30/04/zd medzi objednávatel'om: Letisko Sliač, a.s. a zhotovitel'om: SK - SPIN s.r.o. podľa čl. II. ods... sa zmluvné strany dohodli na týchto technickoekonomických údajoch pre objekt: Miesto zhotovenia: Letisko Sliač a.s. - Odletový terminál Kamerový systém Názov tovaru, služby Kamera dome kamera uhol záberu panorama ,00 300,00 kamera 3,00 46,00 nastavenie 9,70 9,40 držiak 78,00 356,00 držiaka 4,98 9,96 Kamera - HD WDR kompaktná kamera s IR led, /3" APTINA CMOS, objektív 3,3-mm, citlivosť 0,IuxlF./R zapnuté O lux, 80x0/5pfs, D/N IR eut filter, 0 superflux IR led dosvit 30m, H.64, mullistreams, BNC výstup servisný, audio in/out, alarm in/out, Mier0 SD slot, ONVIF, DCV/PoE, 377x0mm,,65kg, IP67, Podporované SW: Free 6 kanálový sofvér, CP Plus, MLK, Aver NV, NANO 7 97,00 079,00 kamera 7 3,00 6,00 nastavenie 7 9,70 67,90 Kamera IPL-D07 -Full HD exteriérová dome kamera s IR LED, /3"Sony ExmorCMOS, obj.3,3-mm, 5 IR, dosvit30m, 90x080/5fps, D/N- IR eut, H.64, mullistreams, servisný BNC Audio in/out, Alarm in/out, rnícro SD slot, IP67, VDC/PoE, ONVIF, Podporované SW: Free 6 kanálový softvér, CP Plus, MLK, Aver NV, NANO IPL-D07 30,00 640,00 kamera IPL D07 3,00 46,00 nastavenie DVR CP UNR 733R - 3-kanálový Sieťový videorekordér s 3080p Live prehrávaním 8eh dual kodek dek6dovanie, OS Embedded LINUX, Kompresia H.64/MPEG-4, záznam max 3Ch@D, 3Ch@70P, 4Ch@9Mbps Recording & Transfer, HDMINGA, Kompatibilné s hlavnými značkami karner, ONVIF, xusb.0, xrs485, xrs3, xrj45, xsata HDD, (spolu max 8TB),alarm in 8/out 3, audio in/out, CMS, podpora mobilného prehliadania, V DC 60W HDD 3TB interný 3,5" pevný disk, Kapacita 3 TB, 700 rpm, SATAII600, SATAAII/300, 64 MB eachce, AVedíeía vhodná pre CCTV, MTBF milí6n hodín, vhodné pre 4x7 prevádzku, nízka spotreba energie a prevádzková teplota CP-UNR HDD3TB 90,00 90,00 4,00 8,00 9,70 9,40 DVR a HDD PC7"LED - Širokouhlá obrazovka 7.0"(68,6em) 6:9, Rozlíšenie: 90x080, Full HD 080p, odozva.žms, xhdmi, D-Sub obrazovka PD 7"LED PD 7"LED 79,00 558,00 378,00 3,8 378,00 6,56 ES-306P 4-portový 0/ OOMpbs ethernet riadený seiteh s POE ES 306P 70,00 70,00 ethernet ES-306P 39,83 39,83 svoriek ethernet ES-306P 7,80 85,80 meraníe rozvodnej siete 38,00 38,00 O' ziveme, Droaramovame, rozvo imi sieť oživníe a nroorarnovaníe CCTV 743,5 743,5 rozvod ná sieť 973,00 973,00 rozvodná sieť 486,50 486,50 kontrola, popis, meranie rozvodnei siete-operačné stredisko 80,00 80,00 SPOLU: 8808,00 79,50 5

6 REKAPITULÁCIA Spolu materiál: Spolu práce: Dopravné náklady: Revízna správa: Projektová dokumentácia: SPOLU: Cena DPH DPH Spolu bez DPH % suma s DPH 8808,00 0% 76, ,00 79,50 0% 558, ,80 8,00 0% 36,40 8,400 93,00 0% 58,60 35,60 80,00 0% 36,00 46,00 354,50 650, ,40 0% Objednávateľ: Letisko Sliač, a.s. Zhotoviteľ: SK - SPIN s.r.o, V Sliači, dňa:...'l.:.t!-..:~{i. Vo Zvolene, dňa:.f::(~.:.~-(f..!='s Letisko Sliač, a.s, ~. o Sliač, 96 3 Sliač o: DIČ: íjjlj-.. i~g':.ť~~ jj:b~ii~;... predseda predstaven va a výkonný riaditeľ Hákoš 9385/7 6